Договор подряда на выполнение проектных работ 2019 год

1.1. Заказчик поручает Проектировщику подготовить задание на выполнение проектных работ и техническую документацию, а Проектировщик обязуется подготовить задание на выполнение проектных работ и в соответствии с заданием разработать техническую документацию (проект) по дому индивидуальной застройки для строительства по адресу: .

1.2. Подготовленное Проектировщиком задание становится обязательным для сторон с момента его утверждения Заказчиком.

1.3. Проектировщик обязан соблюдать требования, содержащиеся в задании и других исходных данных для выполнения проектных и изыскательских работ, и вправе отступить от них только с согласия заказчика.

1.4. Право Проектировщика осуществлять работы, предусмотренные настоящим Договором, подтверждается следующими документами:

  • Лицензией на № от « » 2019 года, выданной .

1.5. Проектировщик обязуется подготовить следующие документы: .

2.1. Стоимость проектных работ составляет рублей НДС рублей и определяется таблицей «Расчет объемов и стоимости работ» (Приложение № ).

2.2. Стоимость проектных работ определяется в соответствии с объемами проектной документации. В случае существенного увеличения объемов работ стоимость может быть изменена по соглашению сторон.

2.3. В течение дней после заключения настоящего Договора Заказчик перечисляет сумму, указанную в п.2.1 на расчетный счет Проектировщика.

3.1. Проектировщик обязуется выполнить проектные работы в полном объеме в течение с момента заключения настоящего договора.

  • Выполнять работы в соответствии с заданием и иными исходными данными на проектирование и договором;
  • Согласовывать готовую техническую (проектную) документацию с Заказчиком, а при необходимости вместе с Заказчиком – с компетентными государственными органами и органами местного самоуправления;
  • Передать Заказчику готовую техническую (проектную) документацию и результаты изыскательских работ.

4.2. Проектировщик не вправе передавать техническую документацию третьим лицам без согласия Заказчика.

4.3. Проектировщик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной подрядчиком технической документации.

  • Уплатить Проектировщику установленную настоящим Договором цену;
  • Использовать техническую (проектную) документацию, полученную от Проектировщика, только на цели, предусмотренные Договором, не передавать техническую документацию третьим лицам и не разглашать содержащиеся в ней данные без согласия Проектировщика;
  • Оказывать необходимое содействие Проектировщику в выполнении проектных работ;
  • Участвовать вместе с Проектировщиком в согласовании готовой технической документации с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления;
  • В случае существенного изменения исходных данных, а также вследствие иных обстоятельств, не зависящих от Проектировщика, повлекших за собой значительное удорожание проектных работ, возместить Проектировщику возникшие в связи с этим дополнительные расходы;
  • В случае возникновения судебного спора, связанного с предъявлением к Заказчику иска третьим лицом в связи с недостатками составленной технической документации привлечь Проектировщика к участию в деле.

5.1. Проектировщик несет ответственность за ненадлежащее составление технической (проектной) документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации.

5.2. При обнаружении недостатков в технической документации Проектировщик по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать техническую документацию, а также возместить заказчику причиненные убытки.

5.3. В случае нарушения сроков выполнения проектных работ Проектировщик уплачивает Заказчику пеню в размере % за каждый день просрочки, но не более % от общей стоимости работ, если не докажет, что задержка произошла по вине Заказчика.

6.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон (или протоколом), становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью Договора.

6.2. При возникновении между Заказчиком и Проектировщиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон может быть назначена экспертиза. Расходы по экспертизе несет Проектировщик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Проектировщиком условий настоящего Договора и технической документации. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами – обе стороны поровну.

6.3. В случае не достижения договоренности по спорным вопросам, спор, вытекающий из настоящего Договора, подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции на территории Российской Федерации, на основании права Российской Федерации и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В соответствии со статьями 118 и 120 ГПК РСФСР иск предъявляется по месту постоянного жительства Заказчика.

6.4. Применимым правом стороны признают законодательство Российской Федерации.

6.5. По вопросам, неурегулированным Договором, подлежат применению законы и иные правовые акты Российской Федерации, в том числе – соответствующие правовые акты, принятые субъектами Федерации и органами местного самоуправления. В случае противоречия условий Договора положениям законов и иных правовых актов, подлежит применению закон или иной правовой акт.

7.1. Переписка между сторонами осуществляется путем обмена факсимильными сообщениями, сообщениями электронной почты, заказными письмами. Сообщения направляются по адресам, указанным в Договоре. Датой соответствующего уведомления считается день отправления факсимильного сообщения или сообщения электронной почты, а также день после отправления письма по почте.

7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах – по одному для каждой стороны. В случае перевода текста Договора и любого приложения к нему на иностранный язык, преимущественную силу будет иметь текст на русском языке.

подряда на выполнение проектных

г. ______________ ___» ___________ 20__г.

(наименование организации или гражданина-предпринимателя)

именуем __ в дальнейшем «Проектировщик», в лице ________________________,

действующего на основании ______________________________________________,

(устава, положения, доверенности)

с одной стороны, и _____________________________________________________,

(наименование организации, Ф.И.О. гражданина)

именуем __ в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________,

действующего на основании ________________________, с другой стороны,

заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.1. Заказчик поручает, а Проектировщик обязуется по заданию

Заказчика разработать техническую документацию и выполнить изыскательские

работы, результатом которых будут являться:

1.2. В срок ___________ Заказчик передает Проектировщику

утвержденное _____________ (кем) задание на проектирование, а также

_______________________________________________ (иные исходные данные,

необходимые для составления технической документации).

1.3. Проектировщик обязан соблюдать требования, содержащиеся в

задании и других исходных данных для выполнения проектных и

изыскательских работ, и вправе отступить от них только с согласия

Проектная документация должна быть подготовлена в полном

соответствии с требованиями, предъявляемыми к ней строительными нормами и

правилами, действующими на момент передачи результата работ Заказчику.

Обязательства Проектировщика считаются выполненными со дня

утверждения подготовленного им проекта ________________ (наименование

органа, правомочного утверждать соответствующие проекты).

1.4. Правомочия Заказчика в отношении земельного участка,

предоставляемого под строительство _______________________ (наименование

объекта) подтверждаются ___________________ (наименование и реквизиты

правоустанавливающего документа — акта об отводе земельного участка,

свидетельства о праве собственности, договора и др.).

Разрешение на строительство выдано ___________________ (наименование

органа, наименование, номер дата выдачи документа).

1.5. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненную

Проектировщиком работу, указанную в п.1.1 настоящего договора.

2.1. Срок начала работ — ______________________ дней со дня

получения Проектировщиком от Заказчика документов, указанных в п.1.2

2.2. Срок окончания работ — _______________________________________.

2.3. Сроки завершения промежуточных этапов выполнения работ:

2.3.1. Выполнение изысканий — _____________________________________.

2.3.2. Разработка технической документации — ______________________.

3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. За выполненные работы, указанные в разделе 1 договора, в

соответствии со сметой, являющейся неотъемлемой частью настоящего

договора, Заказчик обязан уплатить Проектировщику ______________ рублей.

3.2. Не позднее __________ срока со дня подписания договора Заказчик

обязан перечислить Проектировщику аванс в размере __% от суммы, указанной

в п.3.1 договора, т.е. ___________ рублей.

3.3. Последующие платежи Заказчик производит на основании счетов

Проектировщика, выставляемых после подписания актов, составляемых

сторонами и подтверждающих готовность этапов работы, указанных в п.2.3

3.4. Оплата аванса и счетов Проектировщика производится Заказчиком

по безналичному расчету, платежными поручениями.

4.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания

Заказчиком и Проектировщиком.

4.2. Настоящий договор заключен на срок до _____________. В случае,

если Проектировщик не сдаст Заказчику выполненную работу в указанный

срок, либо проект на будет утвержден ________________ (кем) в

_________________ (срок), Заказчик вправе в одностороннем порядке

Это интересно:  Как оформить договор купли продажи квартиры 2019 год

расторгнуть настоящий договор.

4.3. До завершения сторонами исполнения своих обязательств,

вытекающих из настоящего договора, соответствующие условия договора

выполнять работы в соответствии с заданием и иными исходными данными

на проектирование и договором;

согласовывать готовую техническую документацию с Заказчиком, а при

необходимости вместе с Заказчиком — с компетентными государственными

органами и органами местного самоуправления;

передать Заказчику готовую техническую документацию и результаты

Проектировщик не вправе передавать техническую документацию третьим

лицам без согласия Заказчика.

Проектировщик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права

воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на

основе подготовленной Проектировщиком технической документации.

оплатить Проектировщику выполненные им работы;

использовать техническую документацию, полученную от Проектировщика,

только на цели, предусмотренные договором, не передавать техническую

документацию третьим лицам и не разглашать содержащиеся в ней данные без

оказывать содействие Проектировщику в выполнении проектных и

изыскательских работ ___________________________ (объем и условия такого

участвовать вместе с Проектировщиком в согласовании готовой

технической документации с соответствующими государственными органами и

органами местного самоуправления;

возместить Проектировщику дополнительные расходы, вызванные

изменением исходных данных для выполнения проектных и изыскательских

работ вследствие обстоятельств, не зависящих от Проектировщика;

привлечь Проектировщика к участию в деле по иску, предъявленному к

Заказчику третьим лицом в связи с недостатками составленной технической

документации или выполненных изыскательских работ.

и порядок разрешения споров

6.1. За просрочку выполнения работы Проектировщик уплачивает

Заказчику штраф в размере __% от суммы договора и пеню из расчета __% от

суммы договора за каждый день просрочки.

6.2. За допущенные отступления от требований, предусмотренных в

задании Заказчика и обязательных для сторон настоящего договора

строительных нормах и правилах Проектировщик за каждый случай отступления

от указанных требований обязан уплатить Заказчику штраф в размере

6.3. Ответственность Проектировщика за ненадлежащее выполнение

работ, являющихся предметом настоящего договора, определяется в

соответствии со ст.761 ГК РФ.

6.4. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем

договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского

законодательства, действующего на территории России.

6.5. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении

настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров

6.6. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров

стороны передают их на рассмотрение в ____________ (указать место

нахождения арбитражного суда).

7.1. Проектировщик обязан направлять Заказчику письменное извещение

при завершении каждого промежуточного этапа работ, указанного в п.2.3

7.2. В срок ______________________ с даты получения извещения

Заказчик обязан приступить к приемке соответствующего этапа.

7.3. Приемка каждого этапа работы оформляется двусторонним актом

сдачи-приемки, подписываемым __________________ со стороны Проектировщика

и ___________________ со стороны Заказчика.

8.1. Права и обязанности сторон, прямо не предусмотренные в

настоящем договоре, определяются в соответствии с ГК РФ.

8.2. Риски ___________________________________________ (какие,

наименование страховой организации, дата и номер договора страхования и

др.) застрахованы на сумму __________ рублей.

9. Адреса и реквизиты сторон

Заказчик _____________________________________ М.П.

Проектировщик ________________________________ М.П.

запроса ценовых предложений № 000

ДОГОВОР ПОДРЯДА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ №

г. Москва «___» ___________ 2011 г.

Государственное автономное учреждение культуры города Москвы «Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________, действующе__ на основании ______________, с одной стороны, и___________________________________ , , именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице__________________________ , действующей на основании ____________, с другой стороны, на основании ____________________ заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Применяемые в настоящем Договоре понятия означают следующее:

1.1. «Стороны» — Заказчик и Исполнитель.

1.2.«Договор» — настоящий Договор, подписанный Заказчиком и Исполнителем, включая все приложения к нему.

1.4. «Проектная документация» — альбомы разделов «Архитектурные решения» (включая подраздел «Расчет конструкций и узлов»), «Отопление и вентиляция», «Электроснабжение и электрооборудование», «Водоснабжение и канализация», стадия «Рабочий проект», включая чертежи, спецификации, пояснительные записки в объеме, соответствующем Строительным Нормам и Правилам (СНиП), действующим в РФ, и объемам, указанным в п.2.1. настоящего Договора, выполненные согласно условиям Задания на проектирование.

1.5. «Задание на проектирование» — неотъемлемая часть настоящего Договора, согласованная и подписанная Сторонами, определяющая состав разрабатываемой Исполнителем проектной документации, состав Исходных данных, основные технико-экономические показатели Объекта, основные требования по подготовке Исполнителем проектных решений, основные требования к ведомостям отделки, оборудования, мебели, освещения Объекта, перечень необходимых демонстрационных материалов, сопровождающих подачу Проектной документации.

1.6. «Исходная документация» («ИД») — исходные данные, необходимые для выполнения и согласований проектной документации, перечень которых утвержден Сторонами в Задании на проектирование, являющемся Приложением к настоящему Договору.

1.7. «Авторский надзор» — совокупность действий представителей Исполнителя, осуществляемых визуально и документально и направленных на обеспечение соблюдения третьими лицами (подрядчиками) градостроительных, архитектурно-планировочных, художественных, технических, технологических и природоохранных решений и действий при исполнении Проектной документации на Объекте.

1.8. «Уполномоченный представитель Исполнителя» — лицо, назначенное Исполнителем для осуществления его прав и выполнения обязательств, предусмотренных условиями Договора.

1.9. «Уполномоченный представитель Заказчика» — лицо, назначенное Заказчиком для осуществления его прав и выполнения обязательств, предусмотренных условиями Договора.

1.10. «Согласование» — ясно выраженное согласие в письменной форме, а именно: в виде письма, телефакса, собственноручной надписи на документе, печати или штампа с подписью надлежащим образом уполномоченного лица.

Статья 2. Предмет Договора.

2.1. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель обязуется выполнять работы по разработке Проектной документации ледового катка с искусственным покрытием и прилегающей инфраструктурой по адресу: Москва, Крымский вал, д. 9 (ЦПКиО им. М. Горького) (далее – Работы), в соответствии с утвержденным в установленном порядке Заданием на проектирование (Приложение ), а Заказчик обязуется принять и оплатить работы Исполнителя в сумме, указанной в Смете на выполнение Работ (Приложение к настоящему Договору).

2.2. Проектная документация разрабатывается на основании:

— Задания на проектирование (Приложение );

Заказчик подготавливает и передает в течение 2 (двух) рабочих дней с момента заключения настоящего Договора Исполнителю документы, указанные в Перечне исходной документации (п. 5 Задания на проектирование). Передача ИД, в том числе каждого ее отдельного документа, осуществляется Заказчиком по соответствующей описи в виде заверенной копии каждого передаваемого документа подписью и печатью Заказчика с подтверждением принятия названных документов Исполнителем.

2.3. Исполнитель передает Заказчику выполненную и надлежаще оформленную Работу в количестве 4 (четырех) экземпляров в порядке и на условиях настоящего Договора. Дополнительно Исполнитель предоставляет Заказчику 1 (один) экземпляр в электронном виде в формате PDF.

Статья 3. Стоимость Предмета Договора.

3.1. Стоимость работ по Договору определяется Сметой на выполнение Работ, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение к Договору), и составляет ________________ (_________________) руб. ___ коп., в том числе НДС __ % — ________ (_____________________ ) руб. __ коп.

3.2. В стоимость Работы не включено дополнительное (сверх оговоренных в п. 2.3.) количество экземпляров Проектной документации.

4.1. Оплата по договору производится Заказчиком в следующем порядке:

4.1% от цены Договора, указанной в п. 3.1, Заказчик оплачивает в качестве аванса в течение 5 (пяти) рабочих дней после заключения настоящего Договора;

4.1.2. Заказчик оплачивает стоимость каждого этапа Проектной документации за вычетом ранее выплаченного аванса, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты приема-передачи соответствующего этапа согласно Календарному плану работ (Приложение ), о чем Стороны подписывают промежуточный Акт сдачи-приемки выполненных работ в порядке, установленном п.6.2. и п.6.3. настоящего Договора.

4.2. Все платежи осуществляются в рублях путем перечисления денежных средств Заказчиком на счет Исполнителя, указанный в ст. 14 Договора.

4.3. Платежи по настоящему Договору производятся Заказчиком на основании выставляемых Исполнителем счетов.

Статья 5. Обязательства Сторон.

5.1. Исполнитель выполнит свои обязательства по настоящему Договору с необходимой компетентностью и тщательностью по принятым Нормам, Правилам и Стандартам, действующим в РФ, а также согласно общепринятым высоким профессиональным стандартам и Заданию на проектирование.

5.2 Исполнитель не вправе без уведомления Заказчика привлекать для выполнения работ и/или их части третьих лиц, заключая с ними соответствующие субподрядные Договоры. При этом ответственность перед Заказчиком за качество Работ и выбор субподрядной организации несет Исполнитель.

Это интересно:  Договор безвозмездного пользования нежилым помещением 2019 год

5.3. В целях своевременного и правильного выполнения настоящего Договора Заказчик осуществит нижеследующее:

5.3.1. Выполнит свои обязательства по оплате работ Исполнителя на условиях, согласованных Сторонами в п.4.1. настоящего Договора.

5.3.2. Полностью предоставит Исполнителю ИД по Объекту в соответствии с п.1.6. Договора и Заданием на проектирование, неся ответственность за их полноту и достоверность.

5.4. Стороны в 3-дневный срок с момента подписания настоящего Договора назначают своих уполномоченных представителей, ответственных за ход Работ по настоящему Договору, официально известив об этом другую сторону в письменном виде с указанием предоставленных им полномочий.

Статья 6. Сроки, порядок сдачи и приемки Работ.

6.1. Срок выполнения Работы и/или ее отдельных этапов определяется Календарным планом работ (Приложение ). Исполнитель приступает к Работе с момента получения ИД.

В выполнение Работ не входит время, затраченное на согласование Проектной документации Заказчиком со службами Заказчика и с уполномоченными согласующими организациями.

6.2. Готовность Работы и/или ее этапов фиксируется следующим образом: в сроки, установленные Календарным планом работ (Приложение ) Исполнитель передает по акту на рассмотрение уполномоченному представителю Заказчика Акт сдачи-приемки выполненных работ (в случае сдачи отдельного этапа Работы Промежуточный Акт сдачи-приемки) с приложением 1 (одного) комплекта Работы (или отдельного ее этапа). Один экземпляр Акта подписывается Заказчиком или его представителем, скрепляется печатью (можно для документов) и передается Исполнителю в момент передачи Работы.

6.3. Приемка Работы и/или ее этапов подтверждается подписанием Заказчиком Акта сдачи-приемки в следующем порядке:

6.3.1. Рассмотрение предъявленных Исполнителем результатов Работы и/или ее этапов Заказчиком осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения комплекта Работы.

6.3.2. В вышеназванный срок Заказчик обязан подписать Акт сдачи-приемки выполненных работ и один экземпляр направить в адрес Исполнителя или предоставить ему мотивированный отказ от приемки Работ и/или ее этапов.

6.3.3. В случае отказа Заказчика от приемки Работы, Сторонами в течение 2-х рабочих дней с момента получения Исполнителем мотивированного отказа составляется Акт с перечнем недостатков, необходимых доработок и сроков их выполнения. Для выполнения доработок и исправлений имеющихся недостатков Стороны устанавливают срок для каждого конкретного случая, в зависимости от объема и характера доработок и исправлений.

6.3.4. В течение 3-х рабочих дней после получения подписанного Акта сдачи-приемки Исполнитель предоставляет Заказчику оставшиеся комплекты Работы в соответствии с требованиями настоящего Договора.

6.4. По истечении указанного в п. 6.3.1. срока, при отсутствии мотивированного отказа Работа считается принятой Заказчиком и подлежащей оплате на основании одностороннего Акта сдачи-приемки в соответствии с условиями раздела 3 настоящего Договора.

6.5. Основанием для отказа в приемке Работы является несоответствие Работы требованиям и условиям Договора и Приложений к нему.

Статья 7. Ответственность сторон.

7.1. В случае ненадлежащего выполнения своих обязательств по настоящему Договору Исполнитель несет ответственность в соответствии со ст. 761 ГК РФ.

7.2. Исполнитель не несет ответственность за невыполнение обязательств по настоящему Договору, если оно вызвано действием или бездействием Заказчика, повлекшим невыполнение им собственных обязательств по настоящему Договору перед Исполнителем.

7.3. При нарушении Заказчиком сроков оплаты Работы, он уплачивает Исполнителю пеню в размере 0,1 % от суммы долга за каждый день просрочки платежа, но не более 10 % от суммы долга.

7.4. При нарушении срока окончательного платежа (оплаты за Работу в целом) Исполнитель вправе потребовать уплаты Заказчиком процентов за пользование денежными средствами в размере ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ за весь период неисполнения обязательства по оплате, сверх суммы неустойки по п. 7.3, если Стороны не договорятся об ином.

7.5. При нарушении Исполнителем сроков сдачи Работы по вине Исполнителя, Исполнитель выплачивает Заказчику пеню в размере 0,1 % от стоимости несвоевременно сданной и/или ее этапа за каждый день просрочки, но не более 10 % от стоимости несвоевременно сданной Работы и/или этапа.

Выплата неустоек не освобождает Стороны от исполнения обязательств в натуре.

Добровольным признанием штрафных санкций является их поступление на расчетный счет Стороны, предъявившей письменное требование и обоснование об их взыскании.

Статья 8. Обязательства, освобождающие от ответственности (форс-мажор).

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, землетрясения, войны, забастовки, правительственных решений, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора. При этом срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали следствия таких обстоятельств.

8.2.Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, обязана о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств немедленно, однако не позднее десяти календарных дней с момента их наступления и прекращения, в письменной форме известить другую Сторону. Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы будут более четырех месяцев препятствовать выполнению обязательств по настоящему Договору, то в течение последующих тридцати дней Стороны решат вопрос о целесообразности частичного или полного аннулирования или изменения условий Договора.

9.1.Стороны не будут раскрывать и использовать информацию, каким-либо образом, связанную с настоящим Договором, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством или направленных на исполнение их обязанностей по настоящему Договору.

9.2. Требования конфиденциальности не распространяются на следующую информацию:

— имеющуюся в открытой печати или поступившую в открытую печать без нарушения данного Договора при наличии ссылок на источник информации;

— полученную законным образом, независимо от действия Договора при условии ссылок на источник неконфиденциальной информации.

10.1.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с непредусмотренными данным Договором обстоятельствами, будут разрешены путем переговоров между Сторонами и в соответствии с законодательством РФ.

10.2.Любые разногласия, которые не могут быть разрешены по общему согласию Сторон, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.

Статья 11. Иные объекты. Авторское право.

11.1. Использование результатов работ по Договору осуществляется Заказчиком при строительстве и эксплуатации Объекта, указанного в п. 1.3. настоящего Договора. Чертежи и другие документы, подготовленные Исполнителем для Объекта в рамках отдельного этапа, становятся собственностью Заказчика после окончательного расчета по данному этапу.

11.2. Исполнитель имеет право использовать результаты работ по Договору в рекламных целях для содействия собственной репутации, включать изображения объекта или отдельных его частей, в том числе фасадов и интерьеров, в свои профессиональные материалы. Указанные материалы Исполнителя не должны содержать конфиденциальную или собственную информацию Заказчика без письменного разрешения последнего.

11.3. Личные неимущественные авторские права на результаты работ по данному Договору, предусмотренные действующим законодательством РФ об авторском праве и смежных правах, в том числе ч.2 ст.1228, 1265, 1266, 1268, 1269 Гражданского кодекса РФ, не переходят к Заказчику.

В то же время все имущественные права использование результатов работ по данному Договору, предусмотренные ч.2 ст. 1270 Гражданского кодекса РФ, переходят от Исполнителя Заказчику, при условии их оплаты Заказчиком, автоматически на следующих условиях: на исключительной основе, в любой стране мира, на весь срок, в течение которого действует исключительное право на соответствующий объект интеллектуальной деятельности. При этом размер авторского вознаграждения включается в сумму вознаграждения Исполнителя по настоящему Договору. Такие права передаются Заказчику автоматически по Акту сдачи-приемки, указанному в п. 6.3. Договора.

Статья 12. Общие и дополнительные условия.

12.1. Настоящим Исполнитель гарантирует Заказчику, что Проектная документация будет подготовлена и оформлена таким образом, что Заказчик сможет беспрепятственно согласовать данную Проектную документацию в уполномоченных государственных органах.

12.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой обязательства, не предусмотренные Договором, должна быть оформлена Сторонами соответствующим Дополнением к Договору.

12.3. После подписания Договора все достигнутые ранее договоренности теряют силу.

12.4. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по договору третьей стороне без письменного согласия другой Стороны.

Это интересно:  Как расторгнуть договор ренты с пожизненным содержанием? 2019 год

12.5. Данный Договор и все изменения к нему не должны противоречить законодательству Российской Федерации. При разработке Проектной документации применяются Строительные Нормы и Правила, действующие на территории Российской Федерации.

12.6. Все приложения, дополнения и изменения к настоящему Договору, оформленные в письменном виде и подписанные обеими Сторонами, будут являться неотъемлемыми частями настоящего Договора.

Статья 13. Срок действия Договора. Порядок его расторжения.

13.1. Настоящий Договор будет действовать с момента подписания его обеими Сторонами до полного выполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

13.2. В случае выявления Заказчиком дефектов при проведении работ при строительстве либо эксплуатации, он имеет право предъявить требование о компенсации затрат на устранение дефектов наряду с подрядчиком, выполнившим строительно-монтажные работы на основании разработанной Исполнителем проектной документации, непосредственно Исполнителю.

13.3. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению сторон или по решению суда.

13.4. В случае прекращения Работы или ее приостановки по Договору (по инициативе Заказчика, по соглашению сторон, по иным условиям, предусмотренным настоящим Договором и действующим законодательством) Заказчик обязан принять от Исполнителя по Акту сдачи-приемки Работу в объеме в котором она выполнена на момент прекращения Договора и оплатить ее стоимость, исходя из объема фактически выполненной Работы, условий и цены настоящего Договора. Оплата Заказчиком и передача Исполнителем незавершенных Работ производится в порядке, установленном настоящим Договором. Незавершенные работы передаются Исполнителем в 1-ом экземпляре на бумажном носителе.

Статья 14. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон.

Одним из этапов капитального строительства является архитектурно-строительное проектирование. Эта деятельность включает в себя разработку проектно-сметной документации и подготовку изысканий (материалов). По сути идет изучение природных условий района, участка, трассы, источников водоснабжения, экономическая целесообразность и т.д. Юридическим регулированием такой деятельности является договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ. Надо сказать, что обычно разработка технической документации поручается специальной проектной организации, т.к. это требует определенных знаний и навыков.

Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ является двусторонним (взаимным), консенсуальным и возмездным. Это вид договора подряда, по которому одна сторона ( это может быть подрядчик, проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию заказчика (второй стороны) разработать техническую документацию и выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить результаты.

В качестве заказчика по договору подряда на выполнение работ могут выступать любые лица, нуждающиеся в результатах проектных и изыскательских работ. Однако заказчиком может выступать и подрядчик по договору строительного подряда в тех случаях, когда обязанность по разработке соответствующей технической документации лежит на нем, а у него нет возможности выполнить такую работу самостоятельно.

Договор подряда проектных и изыскательских работ заключается в простой письменной форме. Договор может заключаться на выполнение как всего комплекса проектных и изыскательских работ, так и отдельных их этапов, частей, разделов (например, разработка сметы, изыскательские работы, оформление технической документации и т.д.).

Выполнение проектных и изыскательских работ требует определенных творческих усилий и умений. Предметом договора является:

  • выполнение проектных и изыскательских работ в результате которых заказчику представляется заключение об условиях будущего строительства;
  • проектная документация, устанавливающая объем и содержание работ, подлежащих выполнению в ходе строительства;
  • смета, представляющая собой денежное выражение указанных работ.

Техническая документация представляет собой комплекс документов (технико-экономическое обоснование, чертежи, схемы, пояснительные записки к ним, спецификации и т.п.), определяющих объем и содержание строительных работ, а также другие предъявляемые к ним требования. В зависимости от сложности объекта проектирование может вестись в одну или две стадии. Если объект не представляет большой сложности либо строится по серийному проекту, готовится рабочий проект со сводным сметным расчетом. При строительстве более сложных объектов вначале готовится технический проект со сводным расчетом стоимости строительства, а затем на его основе разрабатывается рабочий проект с конкретной сметой. ехническая документация передается в готовом виде, пригодном для ее дальнейшего использования. Передача осуществляется по акту сдачи- приемки. Подрядчик обязуется не передавать копии технической документации третьим лицам без получения от заказчика соответствующего разрешения

Принимать на себя обязанности проектировщика могут лишь субъекты, имеющие специальную лицензию на выполнение таких работ. Как и при строительном подряде, широко практикуется система генерального подряда, при которой генеральный проектировщик привлекает к выполнению отдельных видов проектных и изыскательских работ специализированные проектные организации.

Цена — обязательное условие договора и определяется по результатам проведения конкурса либо соглашением сторон, которые также вправе включить в договор положения об условиях выплаты и размерах премий за досрочную выдачу документации, предусмотреть обстоятельства, при наличии которых контрактная цена может быть изменена (внесение заказчиком изменений в задание на проектирование и другие исходные данные, изменение законодательства, тарифов, инфляция и т.п.). Порядок расчетов за выполненные проектные и изыскательские работы также определяется условиями конкурса или соглашением сторон и устанавливается в договоре. Основанием для расчетов служит полученный заказчиком или генпроектировщиком по акту приемки комплект документации по объекту в целом или его этапу. Расчет также может производиться ежемесячно по справкам за фактически выполненный объем работ, если договором не предусмотрена предварительная оплата. Цена договора подряда на выполнение проектных и (или) изыскательских работ чаще имеет вид сметы, содержащей постатейный перечень затрат подрядчика на выполнение работ.

Существенным условием договора подряда на выполнение проектных и (или) изыскательских работ является условие о сроке начала и сроке окончания работ. Срок в данном случае означает либо момент времени, либо период времени, с наступлением (для момента времени) или истечением (для периода времени) которого связано наступление правовых последствий. Исчисление сроков осуществляется любым возможным способом: указанием календарной даты, события, действий людей, истечения определенного времени и т.д. Заказчик также обязан, если иное не предусмотрено договором подряда проектных и изыскательских работ:

  • использовать техническую документацию только на цели, предусмотренные договором подряда на выполнение работ, не передавать ее третьим лицам и не разглашать содержащиеся в ней данные без согласия подрядчика;
  • оказывать подрядчику содействие в выполнении проектных и изыскательских работ в объеме и на условиях, предусмотренных в договоре;
  • участвовать вместе с подрядчиком в согласовании готовой технической документации с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления;
  • возместить подрядчику дополнительные расходы, вызванные изменением исходных данных для выполнения работ по договору подряда вследствие обстоятельств, не зависящих от подрядчика;
  • привлечь подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к заказчику третьим лицом в связи с недостатками составленной технической документации или выполненных изыскательских работ.

Что касается обязанностей обеих сторон, то обязанностью подрядчика является выполнение проектных и изыскательских работ в точном соответствии с заданием, а заказчика обязан принять разработанную подрядчиком техническую документацию и оплатить ее.

Расторжение договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ возможно по инициативе любой из сторон в случае систематического нарушения контрагентом договорных обязательств с возмещением виновной стороной другой стороне убытков, возникших у нее в связи с расторжением договора. Основанием для расторжения данного договора является и признание заказчика в установленном порядке банкротом.

Статья написана по материалам сайтов: xn—-7sbabe7bifhv0bp7dyd.xn--p1ai, dogovor-blank.ru, pandia.ru, blanker.ru.

«

Помогла статья? Оцените её
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Загрузка...
Добавить комментарий